Zoeken

Voor veel ontwikkelaars is het een terugkerende frustratie: omwonenden die bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning, terwijl de kans op succes klein is. Soms lijkt zo’n bezwaar vooral bedoeld om een project te vertragen of zelfs om een ‘vergoeding’ af te dwingen. Ook een inhoudelijk zwak bezwaar kan namelijk leiden tot aanzienlijke vertraging van het project. Zeker als de realisatie ervan afhankelijk is van het onherroepelijk zijn van de vergunning.

In de rechtspraak speelt daarom regelmatig de vraag of het maken van bezwaar in zulke gevallen misbruik van recht oplevert. Daarvan kan sprake zijn als aannemelijk is dat het gekozen rechtsmiddel – zoals bezwaar of beroep – evident kansloos is. Dit volgt onder meer uit een arrest van de Hoge Raad van 11 april 2025 (ECLI:NL:HR:2025:560).

Dat een bezwaar als “evident kansloos” wordt aangemerkt, gebeurt echter niet snel. Dat blijkt ook uit het genoemde arrest. Toch is er recent een vonnis gewezen waarin wél werd geoordeeld dat sprake is van misbruik van recht. Het gaat om het kortgedingvonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 15 april 2026 (ECLI:NL:RBDHA:2026:10526).

Voor veel ontwikkelaars is het een terugkerende frustratie: omwonenden die bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning, terwijl de kans op succes klein is. Soms lijkt zo’n bezwaar vooral bedoeld om een project te vertragen of zelfs om een ‘vergoeding’ af te dwingen. Ook een inhoudelijk zwak bezwaar kan namelijk leiden tot aanzienlijke vertraging van het project. Zeker als de realisatie ervan afhankelijk is van het onherroepelijk zijn van de vergunning.

In de rechtspraak speelt daarom regelmatig de vraag of het maken van bezwaar in zulke gevallen misbruik van recht oplevert. Daarvan kan sprake zijn als aannemelijk is dat het gekozen rechtsmiddel – zoals bezwaar of beroep – evident kansloos is. Dit volgt onder meer uit een arrest van de Hoge Raad van 11 april 2025 (ECLI:NL:HR:2025:560).

Dat een bezwaar als “evident kansloos” wordt aangemerkt, gebeurt echter niet snel. Dat blijkt ook uit het genoemde arrest. Toch is er recent een vonnis gewezen waarin wél werd geoordeeld dat sprake is van misbruik van recht. Het gaat om het kortgedingvonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 15 april 2026 (ECLI:NL:RBDHA:2026:10526).